施工方施工计划已经充分考虑当地活动、冬、雨季施工、可预见的雨雪天气、常态扬尘治理、雾霾、新冠疫情等造成停工之情况，上述情况造成之停工，工期不予顺延。
这条款对于施工单位风险比较大，施工单位无法以上述原因抗辩工期延长，导致承担工期延误的违约责任。
2.1 关于延期开工导致的价款增长如果因甲方的原因延期开工导致的人工费、材料费上涨，应在结算时按照实际施工时间的人工费、材料费标准进行结算。
2.2施工单位对承包范围内的施工图纸进行全面优化设计，对部分需要深化的进行深化设计，作为施工及结算依据，据实另行结算。
2.3 每月25日前向甲方上报当月完成的工程量清单，甲方于次月10日前审核完成并书面回复乙方，如甲方未再前述期限内回复乙方，应视为甲方认可乙方报送的工程量并据此支付工程款，且作为结算的依据。
2.4 如产生零星点工，明确约定各工种的单价____元/工日，具体工日数量及工程款由乙方上报给甲方，甲方在收到后10日内审核完成并书面回复乙方，如甲方未在前述期限内回复乙方，应视为甲方认可乙方报送的工程量及工程款，并据此支付工程款，且作为结算的依据。
如因甲方原因停工超过一年的，甲方应将乙方支付的履约保证金退还乙方
如建设工程施工合同约定承包人存在工期迟延、质量缺陷、文明施工、转包或违法分包等违约行为，发包人可对承包人处以罚款的，该约定可以视为当事人在合同中约定的违约金条款，因此，在签订合同时要特别注意关于罚款的约定。
① 乙方全权负责消防工程的报验(备案)及现场消防验收工作，直至取得消防验收合格(或备案合格)证。
② 包工、包料、包风险、包质量、包验收及备案。
③ 乙方负责配合甲方办理所有消防手续，非乙方施工部分导致验收不合格的，乙方不承担任何责任。
从上述三个关于验收条款不同的约定很明显可以看出前两个条款的约定很明显不利于施工方，对于付款是有较大影响的，因此关于验收条款要以第三种约定为标准，减少风险。不要出现包验收、包风险这种歧义比较大的用语。
施工方在建设工程施工合同中，必须是专用条款中明确约定发包人收到竣工结算文件后，在28日内不予答复，视为认可竣工结算文件，不能在通用条款中。
合同明确约定本项目消防工程验收合格之日起计算质保期。避免出现发包方称本项目整体竣工验收合格之日起计算质保期。
某工程，业主在施工合同中规定，设计变更签证在10万元及10万元以下的不予签证。而在实际施工过程中，业主要求设计方将原本50万的设计变更，分成5个小的设计变更，使施工方的签证无法实现。
施工方在建设工程施工合同中，必须是专用条款中明确约定发包人收到竣工结算文件后，在28日内不予答复，视为认可竣工结算文件。
1)法院诉讼
2)商事仲裁
建议约定法院诉讼解决，在工程所在地法院管辖。
